Algemene voorwaarden | Aannemer Groot-Amsterdam

Aannemer Groot Amsterdam (Cobei Construct)

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen het aannemersbedrijf Aannemer Groot Amsterdam, hierna te noemen: “Aannemer”, en de Opdrachtgever waarop de Aannemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Aannemer voor de uitvoering waarvan de Aannemer derden dient in te schakelen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de Aannemer schriftelijk uitdrukkelijk heeft verklaard deze voorwaarden, of onderdelen daarvan, te aanvaarden.
Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door de Aannemer uitgebrachte offerte heeft aanvaard.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Aannemer en de Opdrachtgever zullen vervolgens in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien de Aannemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, dan wel dat de Aannemer in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes

Alle offertes zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes van de Aannemer vervallen na intrekking door de Aannemer.
De in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
De in de offertes omschreven werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de door de Opdrachtgever verstrekte opgegeven maten, tekeningen en voorschriften.
Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, kan de Aannemer hieraan niet worden gehouden. [onvolledige tekst in bron]
Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de Aannemer hieraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan tot stand overeenkomstig de offerte, met uitzondering van de afwijkingen van het aanbod.
Tenzij anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van offertes 3 maanden.

Artikel 3 – Overeenkomst

De overeenkomst kan worden aangegaan op basis van aangenomen werk of op basis van werk in regie (uren × tarief).
De Aannemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
De Aannemer heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren. Indien het werk in gedeelten wordt aanvaard, vindt betaling in termijnen plaats en wordt indien nodig een termijnschema opgesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg aanpassen. Dit kan schriftelijk of mondeling geschieden. Het overeengekomen bedrag kan hierdoor overeenkomstig de wijziging worden verhoogd of verlaagd. Als gevolg van de wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk overeengekomen uitvoeringstermijn, indien overeengekomen, worden gewijzigd. De Opdrachtgever stemt in met de mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst, waaronder wijziging van de prijs en de uitvoeringstermijn.
Opdrachten van de Opdrachtgever die leiden tot meerwerk worden in onderling overleg uitgevoerd. Dit kan schriftelijk of mondeling geschieden.
Indien de overeenkomst is gewijzigd, zal de Aannemer deze uitvoeren nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering vermelde prijs en overige voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst vormt geen tekortkoming van de Aannemer en geeft de Opdrachtgever geen recht de overeenkomst te beëindigen.
Indien en voor zover de Aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt geconfronteerd met kostenverhogende factoren die de Aannemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kon voorzien, is de Aannemer gerechtigd deze kostenverhogende factoren aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, na waarschuwing of in overleg met de Opdrachtgever.
Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de bouwplaats is verontreinigd of dat de uit de werkzaamheden voortkomende bouwmaterialen zijn verontreinigd, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen hiervan voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Afspraken of overeenkomsten met personeel van de Aannemer binden de Aannemer niet, tenzij deze door de Aannemer zijn bevestigd.
Indien de Aannemer bij het aangaan van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is de Aannemer niettemin gerechtigd deze prijs onder de volgende omstandigheden te verhogen, ook indien de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud was vastgesteld:

indien een prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
indien een prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de [onvolledige tekst in bron].

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

De overeengekomen leveringstermijn, indien overeengekomen, wordt uitgedrukt in werkbare dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen erkende rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele dag die door de overheid of krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst is voorgeschreven. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd indien omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de Aannemer verhinderen dat gedurende een deel van de werkdag werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Indien de oplevering zou plaatsvinden op een dag die niet als werkdag wordt beschouwd overeenkomstig lid 1, geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.
Indien de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, dient de Opdrachtgever de Aannemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De Opdrachtgever dient de Aannemer binnen een redelijke termijn de gelegenheid te bieden de overeenkomst alsnog uit te voeren.
Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de Aannemer voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Aannemer

De Aannemer is verplicht de opgedragen werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst, zoals deze eventueel is gewijzigd.
De Aannemer aanvaardt de overeenkomst onder de voorwaarde dat de voor de opdracht benodigde vergunningen, vrijstellingen en toewijzingen tijdig aan de Opdrachtgever zijn verleend, dat wil zeggen vóór het moment waarop de Aannemer met de opdracht dient aan te vangen.
De Aannemer is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op aantoonbare gebreken in constructies en werkmethoden die door of namens de Opdrachtgever zijn voorgeschreven, alsmede op opdrachten of aanwijzingen die door of namens de Opdrachtgever zijn gegeven. Dit geldt eveneens voor aantoonbare gebreken in bouwmaterialen of gereedschappen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of zijn voorgeschreven, voor zover de Aannemer hiervan wist of redelijkerwijs had behoren te weten.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

Tenzij anders overeengekomen, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de Aannemer toegang heeft tot:

alle voor de opdracht benodigde vergunningen, vrijstellingen en toewijzingen;
een vrijgemaakte locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en gereedschappen;
voldoende aansluitmogelijkheden voor elektrisch gereedschap en onder andere aftappunten voor gas en water;
alle gegevens met betrekking tot de ligging van kabels en leidingen in, op, aan of onder de bouwplaats of het bouwperceel.

De Opdrachtgever is verplicht om, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit en opslagruimte voor materialen en gereedschappen ter beschikking te stellen, indien deze op de bouwplaats aanwezig zijn.
Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde bouwmaterialen en/of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden heeft voorbehouden, is de Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de late levering en/of uitvoering daarvan.
Indien bij de aanvang of tijdens de voortgang van de overeengekomen opdracht vertraging ontstaat als gevolg van omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en dient de Opdrachtgever een uitstel van de overeengekomen oplevering toe te staan voor een periode die ten minste gelijk is aan [onvolledige tekst in bron].

Artikel 7 – Oplevering

De Aannemer nodigt de Opdrachtgever uit het werk op te nemen. De opname vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van de Aannemer en is bedoeld om vast te stellen of de Aannemer aan zijn verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst heeft voldaan. De opname vindt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de uitnodiging van de Aannemer plaats.
Na de opname dient de Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk aan te geven of het werk al dan niet is goedgekeurd, onder vermelding van eventuele kleine gebreken, zoals bedoeld in lid 5, dan wel van de gebreken die reden zijn om goedkeuring te onthouden.
Indien het werk wordt goedgekeurd, geldt de dag van goedkeuring en oplevering als de dag waarop de betreffende kennisgeving aan de Aannemer wordt verzonden.
Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de opname schriftelijk aan de Aannemer meedeelt of het werk is goedgekeurd, wordt het werk geacht op de achtste dag na de opname te zijn goedgekeurd.
De Aannemer is verplicht kleine gebreken, zoals bedoeld in dit artikel, zo spoedig mogelijk na ontdekking tijdens de opname te herstellen, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
Kleine gebreken mogen geen reden zijn voor de Opdrachtgever om goedkeuring te onthouden, mits deze gebreken een eventuele ingebruikneming niet verhinderen.
Indien de opname niet binnen 8 dagen na het verzoek van de Aannemer plaatsvindt, kan de Aannemer de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling opnieuw verzoeken het werk binnen 8 dagen op te nemen. Indien de Opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft, wordt het werk geacht op de achtste dag na het eerste verzoek te zijn goedgekeurd. Indien de Opdrachtgever wel aan het verzoek voldoet, zijn de leden 2 en 3 overeenkomstig van toepassing.
Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag waarop het werk of een gedeelte daarvan in gebruik wordt genomen, geldt als de dag van goedkeuring van het werk of het betreffende gedeelte.

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

De Aannemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, ook niet nadat hij schriftelijk of mondeling tot nakoming is aangemaand;
de Aannemer na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
bij het aangaan van de overeenkomst aan de Opdrachtgever is verzocht zekerheid te stellen en deze zekerheid niet of onvoldoende wordt verstrekt.

Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, is de Aannemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder de kosten, die direct of indirect daaruit voortvloeien.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de Aannemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Aannemer op grond van dit artikel de uitvoering opschort of de overeenkomst ontbindt, is de Aannemer niet verplicht de Opdrachtgever te vergoeden voor enige schade of kosten die daardoor zijn ontstaan.
In geval van liquidatie, een aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of beslag ten laste van de Opdrachtgever, staat het de Aannemer vrij de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te beëindigen of te annuleren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding van de zijde van de Aannemer. In dat geval worden de vorderingen van de Aannemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien door vertragingen aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van de Aannemer kan worden verlangd dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomt onder de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden, en deze zekerheid niet wordt verstrekt of onvoldoende is.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, worden de reeds gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9 – Overmacht

Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, verstaan alle van buiten komende omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop de Aannemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de Aannemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De Aannemer heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere uitvoering van de overeenkomst verhindert, ontstaat nadat de Aannemer zijn verplichting had moeten nakomen.
De Aannemer kan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten gedurende de periode waarin de overmachtssituatie voortduurt.
Indien de Aannemer bij het intreden van de overmacht reeds een gedeelte van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft uitgevoerd, is de Aannemer gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen alsof sprake was van een afzonderlijke overeenkomst.
Indien zich overmacht voordoet als bedoeld in lid 1, is de Aannemer niet verplicht enige schade te vergoeden die direct of indirect als gevolg van de overmacht ontstaat.

Artikel 10 – Betaling en incassokosten

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Aannemer aan te geven wijze en in de valuta waarin de factuur is opgesteld, tenzij de Aannemer schriftelijk anders heeft aangegeven. De Aannemer is gerechtigd periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de Aannemer gerechtigd het verschuldigde bedrag te innen, mits de Aannemer de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om binnen 7 dagen te betalen en betaling is uitgebleven.
Indien de Opdrachtgever een betalingstermijn niet tijdig voldoet, is de Aannemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de verschuldigde betaling is voldaan, mits de Opdrachtgever schriftelijk is aangemaand om binnen 7 dagen te betalen en betaling is uitgebleven.
Indien tijdens de opschorting van de werkzaamheden overeenkomstig het vorige lid schade aan het werk ontstaat, komt deze schade niet voor rekening van de Aannemer.
Indien de Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het verschuldigde bedrag wordt berekend vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken tot het moment waarop het volledige verschuldigde bedrag is betaald.
Indien de Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling van de factuur niet nakomt, komen alle redelijke kosten die worden gemaakt om betaling van de factuur te verkrijgen voor rekening van de Opdrachtgever. Ook eventuele gerechtelijke en executiekosten worden op de Opdrachtgever verhaald. De Opdrachtgever die geen consument is, is tevens rente verschuldigd over de verschuldigde incassokosten. Voor consumenten wordt voor de verschuldigde incassokosten verwezen naar de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door de Aannemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, waaronder mede begrepen geleverd meer- en minderwerk, blijven eigendom van de Aannemer totdat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de met de Aannemer gesloten overeenkomst(en) volledig en deugdelijk is nagekomen.
Door de Aannemer geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de eigendomsrechten van de Aannemer veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht de Aannemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Indien de Aannemer zijn in dit artikel omschreven eigendomsrechten wenst uit te oefenen, verleent de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de Aannemer en door de Aannemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Aannemer zich bevinden en deze zaken mee te nemen.

Artikel 12 – Garanties, onderzoek en klachten

De door de Aannemer te leveren zaken voldoen bij levering aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en zijn geschikt voor normaal gebruik. De in dit artikel genoemde garantie geldt voor zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te controleren of de zaken daarvoor geschikt zijn en aan de aldaar geldende voorwaarden voldoen. In dat geval kan de Aannemer andere garantievoorwaarden en overige voorwaarden stellen met betrekking tot de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie geldt ten minste gedurende de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, gedurende de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door de Aannemer verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde vervaardigde zaak, is de garantie beperkt tot de garantie die door de fabrikant van die zaak wordt verstrekt. De Aannemer draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties overeenkomen met hetgeen in de branche gebruikelijk is. Na afloop van de garantietermijn worden alle kosten voor reparatie of vervanging, waaronder administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onjuist of onoordeelkundig gebruik, onjuiste opslag of onjuist onderhoud door de Opdrachtgever en/of derden. De garantie vervalt eveneens indien de Opdrachtgever of derden zonder toestemming van de Aannemer wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht of geprobeerd hebben aan te brengen, andere zaken daaraan hebben bevestigd die daaraan niet behoren te worden bevestigd, of de zaak op een andere wijze hebben verwerkt of behandeld dan voorgeschreven. De Opdrachtgever heeft eveneens geen recht op garantie indien het gebrek is veroorzaakt door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waarop de Aannemer geen invloed heeft, waaronder weersomstandigheden, zoals maar niet beperkt tot extreme regenval of temperaturen.
De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk te onderzoeken zodra deze aan hem ter beschikking zijn gesteld of het betreffende werk is uitgevoerd. De Opdrachtgever dient te onderzoeken of de kwaliteit en/of hoeveelheid van de geleverde zaken overeenkomt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen hierover hebben afgesproken. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de Aannemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Aannemer adequaat kan reageren. De Opdrachtgever dient de Aannemer gelegenheid te geven een klacht te onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval eveneens verplicht de overige bestelde goederen af te nemen en te betalen, tenzij deze geen zelfstandige waarde hebben.
Indien een gebrek later wordt gemeld, heeft de Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of compensatie, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit, met een maximumtermijn van 5 jaar na voltooiing van de werkzaamheden of na ontvangst van de geleverde zaken.
Indien wordt vastgesteld dat een zaak gebrekkig is en hierover tijdig een klacht is ingediend, zal de Aannemer binnen een redelijke termijn na ontvangst van de gebrekkige zaak, of indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de Opdrachtgever, naar keuze van de Aannemer de zaak vervangen, voor herstel daarvan zorgdragen of aan de Opdrachtgever een vervangende vergoeding betalen. Bij vervanging is de Opdrachtgever verplicht de vervangen zaak aan de Aannemer terug te geven en de eigendom daarvan aan de Aannemer over te dragen, tenzij de Aannemer anders aangeeft.
Indien wordt vastgesteld dat een klacht van de klant ongegrond is, komen de als gevolg daarvan gemaakte kosten, waaronder de door de Aannemer gemaakte onderzoekskosten, volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Indien de Aannemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat de Aannemer is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie die door of namens de Opdrachtgever is verstrekt.
De Aannemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van onderaannemers die door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven of aangewezen. Evenmin is de Aannemer aansprakelijk voor leveranciers en producten die door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven of aangewezen.
De Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten die zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de gebrekkige uitvoering van de Aannemer aan de overeenkomst voldoet, voor zover deze aan de Aannemer kunnen worden toegerekend;

de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden.
De Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfs- of andere stagnatie.
Indien de Aannemer voor enige schade aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de Aannemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van de Aannemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Aannemer wordt uitgekeerd, indien van toepassing.
De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Aannemer.
Na het verstrijken van de onderhoudstermijn (30 dagen na oplevering) is de Aannemer niet langer aansprakelijk voor gebreken in het werk, tenzij het werk of een gedeelte daarvan door schuld van de Aannemer, diens leverancier, onderaannemer of personeel een gebrek bevat dat de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken en de Aannemer binnen een redelijke termijn na ontdekking van dat gebrek daarvan in kennis is gesteld.

Artikel 14 – Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren jegens de Aannemer en derden die door de Aannemer bij de uitvoering van een overeenkomst zijn betrokken één jaar.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gebaseerd op feiten die de stelling rechtvaardigen dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren twee jaar nadat de Opdrachtgever de Aannemer van deze non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 15 – Overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop de zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 16 – Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer tegen alle aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak is toe te rekenen aan andere partijen dan de Aannemer.
Indien de Aannemer door derden hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, is de Opdrachtgever verplicht de Aannemer zowel buiten rechte als in rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen wat in een dergelijke situatie van hem mag worden verwacht. Indien de Opdrachtgever nalaat adequate maatregelen te nemen, is de Aannemer gerechtigd zelf maatregelen te treffen zonder voorafgaande ingebrekestelling. Alle kosten en schade die de Aannemer en derden als gevolg hiervan lijden, komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen waarbij de Aannemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een verplichting geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de rechtsverhouding betrokken partij in het buitenland is gevestigd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Partijen zullen zich pas tot de rechter wenden nadat zij alles in het werk hebben gesteld om een geschil in onderling overleg op te lossen. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven, is de rechter in de vestigingsplaats van de Aannemer bevoegd van een dergelijk geschil kennis te nemen.